Типовое положение о закупках по 44 фз для бюджетных учреждений образец

+ Дата публикации: - 10.09.2017 - 284 Просмотров

Утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. И не разместил его в ЕИС, проводить закупки придется по Закону № 44-ФЗ. Промышленных образцов, наименования места происхождения товара.

Заказчик вправе отменить процедуру закупки, не являющуюся торгами, в любое время ее проведения до момента заключения договора. Извещение об отказе от проведения процедуры закупки размещается в единой информационной системе не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Заказчиком соответствующего решения. Не позднее двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик обязан также направить всем Участникам, подавшим заявки на участие в процедуре закупки, в письменной форме либо в форме электронного документа соответствующее уведомление (при наличии у Заказчика информации для связи с Участниками).

Поданные Участниками заявки возвращаются им по письменному запросу. При отмене закупки Заказчик не несет ответственности перед Участниками, подавшими заявки, за исключением случая, когда вследствие отмены закупки им причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика. В течение трех рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора победитель процедуры закупки или единственный участник процедуры закупки обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры подписанного договора Заказчику. В случае, если в документации о закупке было установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель процедуры закупки или единственный участник процедуры закупки обязан одновременно с представлением договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренном документацией о закупке.

При заключении договора не допускается изменение условий проекта договора, который был приложен к документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок), кроме тех условий проекта, которые были определены в процессе проведения закупки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. При заключении договора Заказчик по согласованию с Участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), в случае, если такое право Заказчика было предусмотрено документацией о закупке.

При этом цена единицы товара не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в процедуре закупки, или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в документации о закупке.

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Знамя труда" (с изменениями на 23 июня 2016 года)

Заказчик не позднее пяти рабочих дней с даты получения от Участника, с которым по итогам закупки в соответствии с настоящим Положением подлежит заключению договор, подписанного с его стороны договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование было установлено в документации о закупке), а также информации, предусмотренной пунктом 18. Настоящего Положения (при необходимости), обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор.

Если Участник, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным им в заявке на участие в закупке, то таким Участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения о: месте, дате и времени его составления; наименовании предмета закупки и номера закупки; положениях договора, в которых, по мнению Участника, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника; предложениях участника закупки по изменению условий договора.

армадин уколы инструкция

Протокол подписывается Участником и в тот же день направляется Заказчику. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получения от Участника.

Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания Участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет Участнику проект договора. В случае отказа во внесении изменений в проект договора Заказчик повторно направляет Участнику договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии замечаний Участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

В случае, если в срок, установленный для заключения договора, Заказчиком и Участником не были согласованы спорные условия проекта договора, стороны вправе передать данный спор на рассмотрение суда либо отказаться от заключения договора. При этом, если договор не был заключен по причине необоснованных требований Участника, такой Участник считается уклонившимся от заключения договора, а Заказчик вправе внести сведения о таком Участнике в реестр недобросовестных поставщиков. В случае, если договор не был заключен по причине необоснованного отказа Заказчика учесть замечания Участника, Участник вправе в судебном порядке взыскать с Заказчика фактически причиненные убытки.

Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам проведения процедур размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. Допускается отказ от заключения договора по соглашению сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае изменения потребностей Заказчика.

смета на ремонт ванной комнаты образец

Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Участником, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хотя бы один из фактов: проведение ликвидации Участника - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупки; наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством о закупках; наличие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедур закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; несоответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки; наложение ареста на имущество по решению суда, административного органа и (или) приостановление экономической деятельности; несоответствие Участника закупки иным требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с настоящим Положением; непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается договор, в срок, установленный настоящим Положением.

Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, которые указаны в пункте 20. Настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться сведения о: месте, дате и времени его составления; лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Знамя труда"

Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе и на сайте Заказчика в течение трех рабочих дней после дня его подписания. При уклонении победителя процедуры закупки, Участника, заявке которого присвоен второй номер, или единственного Участника от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки.

При этом сведения о победителе/Участнике, уклонившемся от заключения договора, вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. При уклонении победителя процедуры закупки от заключения договора Заказчик предлагает заключить договор Участнику, заявке которого присвоен второй номер. Участник, заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора.

схема предохранителей газель старого образца

Проект договора, заключаемого с Участником, заявке которого был присвоен второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим Участником в заявке на участие в процедуре закупки. Проект договора подлежит направлению в адрес указанного Участника в срок, не превышающий три рабочих дня с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора. Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 20.

Одновременно с подписанными экземплярами договора такой Участник обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие внесение обеспечения исполнения договора, в случае, если такое требование было установлено в документации о закупке. Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, в срок, установленный пунктом 20. Настоящего Положения, подписанных со своей стороны экземпляров проекта договора и (или) обеспечения исполнения договора (если такое требование было установлено в документации о закупке), считается уклонением такого Участника от заключения договора с применением последствий, установленных в пункте 20.

В этом случае Заказчик вправе направить предложение о заключении договора Участнику, заявке которого присвоен третий номер (при его наличии), либо признать процедуру закупки несостоявшейся. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с Участником, заявке которого присвоен третий номер, формирование условий договора, направление проекта договора в адрес такого Участника и подписание договора таким Участником осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 20. При этом заключение договора для такого Участника не является обязательным.

В случае отказа такого Участника, равно как и иных Участников от заключения договора, Заказчик вправе направить предложение о заключении договора Участнику, заявке которого присвоен следующий номер в порядке увеличения либо признать процедуру закупки несостоявшейся. При этом в случае отказа Участника от заключения договора направление Заказчиком предложений о заключении договора другим Участникам осуществляется последовательно, по степени увеличения номеров заявок Участников.

В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами договора в установленные настоящей сроки, сторона, для которой создалась невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение одного дня уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом течение установленных для заключения договора сроков приостанавливается на срок действия таких обстоятельств или судебных актов, но не более чем на тридцать дней.

В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить другую сторону о таком прекращении не позднее следующего дня. В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию договора для Заказчика, действуют более тридцати дней, процедура закупки признается несостоявшейся и предоставленное обеспечение исполнения заявки и/или договора (в случае наличия в документации о закупке требования об обеспечении исполнения заявки и/или договора) возвращается стороне, с которой должен быть заключен договор, в течение пяти рабочих дней с момента признания процедуры закупки несостоявшейся.

Подписка на статьи

В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию договора для победителя или иного Участника, с которым подлежит заключению договор, действуют более тридцати дней, такой победитель или Участник теряет право на заключение договора. В этом случае Заказчик вправе направить проект договора иному Участнику в соответствии с порядком, установленным пунктами 20. Настоящего Положения, или признать процедуру закупки несостоявшейся и провести повторную процедуру закупки. Реестр договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, формируется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.

N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки". В реестр договоров не включается информация и документы о закупках товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. Ведение реестра осуществляется в электронном виде. Изменение и расторжение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 21.

Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон, если возможность изменения договора была предусмотрена в документации о закупке, включая приложенный к ней проект договора (для торгов и запроса предложений), и проекте договора (для запроса котировок и закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя), в следующих случаях (абзац в редакции, введенной в действие): при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг; при уменьшении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика количества (объема) всех предусмотренных договором товаров (работ, услуг) при прекращении потребности в предусмотренной договором части товаров (работ, услуг), на поставку (выполнение, оказание) которых заключен договор.

Оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг в этом случае осуществляется исходя из объема фактически поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ; при изменении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика объема всех предусмотренных договором работ, услуг, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором; при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги; при увеличении или уменьшении по предложению Заказчика количества товара не более чем на десять процентов от количества, указанного в договоре.

При увеличении количества товара по соглашению сторон цена договора может быть изменена пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара (абзац дополнительно вводится в действие).

При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре. В случае, если при заключении и (или) исполнении договора изменяются условия исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

платежка пени по налогу на прибыль 2017 образец

При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Одностороннее расторжение договора в связи с неисполнением сторонами своих обязательств по договору допускается, если это было предусмотрено документацией о закупке, включая приложенный к ней проект договора (для торгов и запроса предложений), и проектом договора (для запроса котировок), в следующих случаях: а) по договору на поставки товаров: поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок; поставка некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами; неоднократное (два и более) или существенное (более тридцати дней) нарушение сроков поставки товаров, указанных в договоре; б) по договору на выполнение работ: если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным; если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми; неоднократное (два и более) или существенное (более тридцати дней) нарушение сроков выполнения работ, указанных в договоре; в) по договору на оказание услуг: если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором; если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми; неоднократное (два и более) или существенное (более тридцати дней) нарушение сроков оказания услуг, указанных в договоре.

Подписка на статьи

Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящим пунктом меры в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения договора, возникли по его вине. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к Участникам либо представил недостоверные сведения о требованиях к Участникам, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Знамя труда"

Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков. Сведения о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. Если договор расторгнут по любому из оснований, Заказчик вправе заключить новый договор в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении победителя закупки от заключения договора.

Договор заключается с согласия такого участника закупки на условиях, предусмотренных пунктами 21.

Подписка на статьи

В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору и при нецелесообразности проведения новых закупочных процедур с учетом длительных временных затрат, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по расторгнутому договору.

При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. В случае изменения или расторжения договора Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения, в течение десяти дней со дня изменения или расторжения договора (пункт дополнительно вводится в действие).

Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения договора и обеспечивающих достижение результатов договора, включая: взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по вопросам исполнения договора; приемку результатов договора (его отдельных этапов); исполнение Заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; применение мер ответственности, предусмотренных договором. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять не более одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотрению.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора своевременно предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия.